⑴ 裝修到了一半，裝修公司中途要求加價，感覺被勒索了，該怎麼辦呀
有道理的就加，例如水電改造預估若干，但實際中因某種客觀條件限制多走了若干，可以按單價加多走部分，如果不是這類情況，可以拒付，有問題上法院。
現在有些不良同行，做預算時故意報低，為了簽單成功，把工程量減小，總價自然就低了，但合同中有按實際情況結算等字句，就把你套住了。這種情況可以要求裝修公司做預算的設計師等人負責，他們的錯誤誤導了你簽合同的判斷，所以先協商，不成就讓他們上法院告你，然後應訴就行了，一般他們看遇到不好對付的，也不願上法院的，都是能追多少算多少。
你可以仔細核實一下工程量和預算，看他們到底多在哪了，再決定下一步怎麼辦。
⑵ 裝修公司亂收費怎麼維權我踢地鑽要加價怎麼辦
先確定是否是亂收費，裝修報價會詳細寫出施工項的，多出來的是要收費的。確定之後直接去找消協或者找裝修公司投訴，因為一般大公司不會亂收費，亂收費往往是個人的行為，公司內部就能幫你解決
⑶ 因裝修公司中途加價停工了業主怎麼辦
下面的案例或許能夠對您有所幫助
裝修公司中途加價停工 業主打官司終獲賠償
東莞業主付女士幾年前買了新房，本想好好裝修了入住，沒想到裝修公司中途加價，並要求提前付款，雙方爭執不下，導致工程停工。付女士憤而打起了官司。經過漫長的鑒定和一審、二審，近日，付女士終於贏了官司，裝修公司需支付違約金8萬多元。
裝修公司中途加價遭拒停工
2010年1月，東莞業主付女士跟厚街鎮某裝修公司簽訂了一份裝修合同，約定該公司承包付女士家房子的室內裝修工程，雙方各自部分包料和裝修公司全部包工，工期從2010年2月3日至5月10日。合同還約定，工程項目及做法如需變更，須雙方協商一致，以書面確認為准，同時調整相關費用。總工程款12萬多元，進場施工後3日內付30%，木工進場施工三日內付30%，水電、地面、天花、木工工程完工後、油漆工進場三日內支付20%，全部驗收合格後付15%，辦理交付手續後30天內付5%。若延期超出15天以上，業主有權單方終止合同，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業主作為違約金。
簽訂合同前，付女士已交定金1000元。後付女士又陸續支付了兩期工程款共66900元，合計共付6.79萬元。
但意外的事情發生了。按付女士的說法，裝修公司入場後不按合同約定履行義務，不給電路主線圖及室內實際線路布置圖，也拒絕履行防水檢驗需封水48小時以上並要經業主確認的約定。裝修公司還未按約定完成相關工程，就跟她索要第三期工程款，後又編造理由要增加兩萬多元的工程款。她不同意中途加價和提前支付工程款，裝修公司就以停工威脅，並於2010年6月2日停工。
付女士跟裝修公司幾次交涉，但均無效果。對方要求她先交工程款，並算好工程量。
法院認定裝修公司違約雙倍賠償
2010年7月19日，付女士一怒之下，向裝修公司郵寄了解除裝修合同通知書。
隨後，付女士向東莞市第二人民法院狀告裝修公司，請求法院判令解除裝修合同，並要求裝修公司按未完成項目裝修金額的雙倍支付12萬多元違約金，並交付裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖等。
裝修公司不甘示弱，提起了反訴。裝修公司稱，是付女士不按時提供裝修材料和遲延付款致工程延期，其無權單方終止合同。付女士還私換門鎖阻止進場施工，造成停工損失約6000元，未及時購回裝修材料致使窩工、停工損失約11000元。裝修公司要求付女士支付拖欠的工程款5萬多元，並賠償上述損失1.7萬元。但對於這些，裝修公司並沒有提交證據。
法院對該案的本訴、反訴進行了合並審理。訴訟過程中，裝修公司申請對實際工程量進行評估，付女士也申請對工程的未施工和未完工項目進行評估。
因雙方彼此意見較大，爭吵不斷，鑒定過程經歷了漫長的一年多(鑒定期間不計入審理期限)。2012年8月20日，鑒定公司終於作出評估意見，評估已施工工程造價為8萬多元，其中已全部完工工程造價2萬多元，已施工但未全部完工工程造價6萬多元。
裝修公司提出異議，認為測量數據與實際不符，包括水、電、電話線、電腦線等均已實際施工的工程項目沒有計算。
法院經審理認為，鑒定公司組織雙方測量工程量時，裝修公司中途離場，事後對測量數據提出異議，但拒絕預繳重新測量費用，應對其行為的後果承擔責任。水、電、電話線、電腦線等工程項目均為隱蔽工程，裝修公司在封閉前應獲業主確認，未經確認而導致無法測量的後果應由裝修公司自行承擔。
該案停工原因在於裝修公司認為業主未依約交納工程款，且雙方對增加工程款存在爭議。合同約定第三期工程款的支付條件是「水電、地面、天花、木工工程完工後、油漆工進場三日內支付20%」，但鑒定顯示裝修公司並未全部完成上述工程，故支付條件並未成就。裝修公司在沒有業主書面確認的情況下，要求業主重新核實工程量，或直接要求業主增加工程款，均與合同約定不符。綜上，裝修公司停工理由均不能成立，應認定其違約在先。
根據合同約定，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業主作為違約金。案涉工程實際造價為8萬多元，業主已付款6.79萬元，尚應付款1.29萬多元。合同總價12萬多減去實際造價8萬多元，即未完工項目金額為4萬多元。按合同約定，裝修公司需按未完工項目的雙倍即8萬多元支付違約金給業主。
裝修公司沒有舉證證明其已根據施工進度通知業主准備裝修材料，其違約在先，故其訴請業主承擔無法正常施工的損失，法院予以駁回。
2012年10月，廣東省東莞市第二人民法院作出一審判決，判令確認雙方的裝修合同解除，付女士應支付裝修公司工程款1萬多元，裝修公司應支付付女士違約金8萬多元，並應交付付女士裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖。
裝修公司不服，提起上訴。近日，東莞市中級人民法院已作出終審判決，駁回裝修公司的上訴，維持原判。
⑷ 裝修公司停工要求加價，我告他違約還是合同欺詐(或詐騙）
你已經受騙，現在處於很被動的地位，告他違約、合同欺詐(或詐騙）都不能成立，合同上少報了總量，但做高了單價，你沒有仔細看就簽合同，已經上套了，在這個套子里你已經沒有路可以走，只要沿著這個套子的思路走，怎麼走都走不出被騙的結果。為了保護自己的利益，你現在一定要跳出這個圈套。1、你一定要確認，你們的合同不可能再履行了，和這樣的人打不了交道，越打越吃虧，最後的結果一定是形成一個糾紛。2、合同內容不是你真實意思表達，你先到派出所告他合同欺詐，警察不會支持你，但是可以作為你撕毀合同的一個支持證據。3、堅決不給他們工錢，無論對方採取什麼手段都不給，這個時候可不能心軟，欠他們的裝修費越多越好，對方採取過激手段就報警。4、暫時拖一段時間，完了找別的裝修公司繼續做吧，另外，多問一句，對方是裝修公司還是個人？你是哪兒的
合同詐騙罪是指以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，採取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。
你這個事情不屬於詐騙，合同雙方都是有民事責任能力的人，應該對自己的行為負責，對方有非法佔有的目的，但是你已經簽字同意，從合同看，對方沒有虛構事實或者隱瞞真相的欺騙手段，所以屬於合同糾紛，不能構成合同詐騙
⑸ 裝修公司以加項為由 要求加錢 我家不同意 現已停工 雙方僵持 我該怎麼辦 想解除合同 想請教怎麼個過程
可以這樣說，
第一，你找到了一家不負責任的裝飾公司。
第二，你提前付款了，沒有了話語權
第三，如果報價和設計上沒有，但是後來要求做的項目，肯定會比先前預算時就做的項目要貴一些。
如果工程已經進入尾聲，就忍了吧。你可以在當地的一些裝修論壇發帖曝光
⑹ 家居裝修簽合同以後裝修公司要求加錢我該怎麼辦
你仔細看下合同，不清楚你們是怎麼簽訂的合同。如果合同內容是全包。那裝修公司沒有理由要求你加錢。
⑺ 對裝修公司一再加價，客戶應該怎樣應對
這類的糾紛很多，我們一般看當時裝修合同怎麼簽的了，如果合同中有關於「工程變更」相關的細節，就按照這條款來。如果沒有，就得自行協商。協商不成可以請工商315或者裝飾協會來協調。調解不成，糾紛額度較大的，且合同明顯有失公允的，抑或是施工單位無資質的等等凡是不利於對方的，都可以准備材料，告他，基本上一告一個准。
提醒下，在簽裝修合同的時候，一定要仔細，不要急著開工，先做小人，才有君子。
比如：預算中有沒漏項，有沒重復收費，工藝用材有沒詳細說明等等。
再者，工程款支付不要太被動。你都付了差不多了，工程才做一半，出問題能怎麼辦？
還有，合同最終結算的方式要確定，是固定單價，按實結算，還是一口價的閉口合同。
⑻ 裝修公司中途停工加價應該怎麼辦!
你好！按你和該公司簽的合同走，如果對方違約合同，施工中途加價屬於違約行為，可以追究對方違約責任。
我國首部《傢具行業經營服務規范》早已於2013年9月1日起正式實施，該《規范》針對家裝市場惡意增項、加價的亂象，特別提出，「組織出具工程合同預算報價書，不應在工程項目、工程數量上出現漏報、少報的情況。出現工程項目漏報情況，由組織承擔相應責任；出現工程數量少報情況，若少報金額超過合同金額8%，超過部分由組織承擔（顧客主動要求增加的項目除外）」。希望可以幫助到你。
⑼ 裝修一半了裝修公司提出加錢等要求怎麼辦
裝修過程中，除了關注裝修是否美觀之外，安全問題也是極為重要的。你知道哪「雷區」千萬不能踩嗎？一起來看看吧！
1非承重牆也別輕易動
危險指數：9中招指數：8雖然非承重牆是房屋次要的承重構件，但同時它又是承重牆極其重要的支撐。非承重牆是否能拆除要視情況而定，若整棟樓隨意拆改非承重牆體，將大大降低樓體的抗震力。
