⑴ 装修到了一半，装修公司中途要求加价，感觉被勒索了，该怎么办呀
有道理的就加，例如水电改造预估若干，但实际中因某种客观条件限制多走了若干，可以按单价加多走部分，如果不是这类情况，可以拒付，有问题上法院。
现在有些不良同行，做预算时故意报低，为了签单成功，把工程量减小，总价自然就低了，但合同中有按实际情况结算等字句，就把你套住了。这种情况可以要求装修公司做预算的设计师等人负责，他们的错误误导了你签合同的判断，所以先协商，不成就让他们上法院告你，然后应诉就行了，一般他们看遇到不好对付的，也不愿上法院的，都是能追多少算多少。
你可以仔细核实一下工程量和预算，看他们到底多在哪了，再决定下一步怎么办。
⑵ 装修公司乱收费怎么维权我踢地钻要加价怎么办
先确定是否是乱收费，装修报价会详细写出施工项的，多出来的是要收费的。确定之后直接去找消协或者找装修公司投诉，因为一般大公司不会乱收费，乱收费往往是个人的行为，公司内部就能帮你解决
⑶ 因装修公司中途加价停工了业主怎么办
下面的案例或许能够对您有所帮助
装修公司中途加价停工 业主打官司终获赔偿
东莞业主付女士几年前买了新房，本想好好装修了入住，没想到装修公司中途加价，并要求提前付款，双方争执不下，导致工程停工。付女士愤而打起了官司。经过漫长的鉴定和一审、二审，近日，付女士终于赢了官司，装修公司需支付违约金8万多元。
装修公司中途加价遭拒停工
2010年1月，东莞业主付女士跟厚街镇某装修公司签订了一份装修合同，约定该公司承包付女士家房子的室内装修工程，双方各自部分包料和装修公司全部包工，工期从2010年2月3日至5月10日。合同还约定，工程项目及做法如需变更，须双方协商一致，以书面确认为准，同时调整相关费用。总工程款12万多元，进场施工后3日内付30%，木工进场施工三日内付30%，水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%，全部验收合格后付15%，办理交付手续后30天内付5%。若延期超出15天以上，业主有权单方终止合同，装修公司除退回还未完成项目的工程款外，另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。
签订合同前，付女士已交定金1000元。后付女士又陆续支付了两期工程款共66900元，合计共付6.79万元。
但意外的事情发生了。按付女士的说法，装修公司入场后不按合同约定履行义务，不给电路主线图及室内实际线路布置图，也拒绝履行防水检验需封水48小时以上并要经业主确认的约定。装修公司还未按约定完成相关工程，就跟她索要第三期工程款，后又编造理由要增加两万多元的工程款。她不同意中途加价和提前支付工程款，装修公司就以停工威胁，并于2010年6月2日停工。
付女士跟装修公司几次交涉，但均无效果。对方要求她先交工程款，并算好工程量。
法院认定装修公司违约双倍赔偿
2010年7月19日，付女士一怒之下，向装修公司邮寄了解除装修合同通知书。
随后，付女士向东莞市第二人民法院状告装修公司，请求法院判令解除装修合同，并要求装修公司按未完成项目装修金额的双倍支付12万多元违约金，并交付装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图等。
装修公司不甘示弱，提起了反诉。装修公司称，是付女士不按时提供装修材料和迟延付款致工程延期，其无权单方终止合同。付女士还私换门锁阻止进场施工，造成停工损失约6000元，未及时购回装修材料致使窝工、停工损失约11000元。装修公司要求付女士支付拖欠的工程款5万多元，并赔偿上述损失1.7万元。但对于这些，装修公司并没有提交证据。
法院对该案的本诉、反诉进行了合并审理。诉讼过程中，装修公司申请对实际工程量进行评估，付女士也申请对工程的未施工和未完工项目进行评估。
因双方彼此意见较大，争吵不断，鉴定过程经历了漫长的一年多(鉴定期间不计入审理期限)。2012年8月20日，鉴定公司终于作出评估意见，评估已施工工程造价为8万多元，其中已全部完工工程造价2万多元，已施工但未全部完工工程造价6万多元。
装修公司提出异议，认为测量数据与实际不符，包括水、电、电话线、电脑线等均已实际施工的工程项目没有计算。
法院经审理认为，鉴定公司组织双方测量工程量时，装修公司中途离场，事后对测量数据提出异议，但拒绝预缴重新测量费用，应对其行为的后果承担责任。水、电、电话线、电脑线等工程项目均为隐蔽工程，装修公司在封闭前应获业主确认，未经确认而导致无法测量的后果应由装修公司自行承担。
该案停工原因在于装修公司认为业主未依约交纳工程款，且双方对增加工程款存在争议。合同约定第三期工程款的支付条件是“水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%”，但鉴定显示装修公司并未全部完成上述工程，故支付条件并未成就。装修公司在没有业主书面确认的情况下，要求业主重新核实工程量，或直接要求业主增加工程款，均与合同约定不符。综上，装修公司停工理由均不能成立，应认定其违约在先。
根据合同约定，装修公司除退回还未完成项目的工程款外，另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。案涉工程实际造价为8万多元，业主已付款6.79万元，尚应付款1.29万多元。合同总价12万多减去实际造价8万多元，即未完工项目金额为4万多元。按合同约定，装修公司需按未完工项目的双倍即8万多元支付违约金给业主。
装修公司没有举证证明其已根据施工进度通知业主准备装修材料，其违约在先，故其诉请业主承担无法正常施工的损失，法院予以驳回。
2012年10月，广东省东莞市第二人民法院作出一审判决，判令确认双方的装修合同解除，付女士应支付装修公司工程款1万多元，装修公司应支付付女士违约金8万多元，并应交付付女士装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图。
装修公司不服，提起上诉。近日，东莞市中级人民法院已作出终审判决，驳回装修公司的上诉，维持原判。
⑷ 装修公司停工要求加价，我告他违约还是合同欺诈(或诈骗）
你已经受骗，现在处于很被动的地位，告他违约、合同欺诈(或诈骗）都不能成立，合同上少报了总量，但做高了单价，你没有仔细看就签合同，已经上套了，在这个套子里你已经没有路可以走，只要沿着这个套子的思路走，怎么走都走不出被骗的结果。为了保护自己的利益，你现在一定要跳出这个圈套。1、你一定要确认，你们的合同不可能再履行了，和这样的人打不了交道，越打越吃亏，最后的结果一定是形成一个纠纷。2、合同内容不是你真实意思表达，你先到派出所告他合同欺诈，警察不会支持你，但是可以作为你撕毁合同的一个支持证据。3、坚决不给他们工钱，无论对方采取什么手段都不给，这个时候可不能心软，欠他们的装修费越多越好，对方采取过激手段就报警。4、暂时拖一段时间，完了找别的装修公司继续做吧，另外，多问一句，对方是装修公司还是个人？你是哪儿的
合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。
你这个事情不属于诈骗，合同双方都是有民事责任能力的人，应该对自己的行为负责，对方有非法占有的目的，但是你已经签字同意，从合同看，对方没有虚构事实或者隐瞒真相的欺骗手段，所以属于合同纠纷，不能构成合同诈骗
⑸ 装修公司以加项为由 要求加钱 我家不同意 现已停工 双方僵持 我该怎么办 想解除合同 想请教怎么个过程
可以这样说，
第一，你找到了一家不负责任的装饰公司。
第二，你提前付款了，没有了话语权
第三，如果报价和设计上没有，但是后来要求做的项目，肯定会比先前预算时就做的项目要贵一些。
如果工程已经进入尾声，就忍了吧。你可以在当地的一些装修论坛发帖曝光
⑹ 家居装修签合同以后装修公司要求加钱我该怎么办
你仔细看下合同，不清楚你们是怎么签订的合同。如果合同内容是全包。那装修公司没有理由要求你加钱。
⑺ 对装修公司一再加价，客户应该怎样应对
这类的纠纷很多，我们一般看当时装修合同怎么签的了，如果合同中有关于“工程变更”相关的细节，就按照这条款来。如果没有，就得自行协商。协商不成可以请工商315或者装饰协会来协调。调解不成，纠纷额度较大的，且合同明显有失公允的，抑或是施工单位无资质的等等凡是不利于对方的，都可以准备材料，告他，基本上一告一个准。
提醒下，在签装修合同的时候，一定要仔细，不要急着开工，先做小人，才有君子。
比如：预算中有没漏项，有没重复收费，工艺用材有没详细说明等等。
再者，工程款支付不要太被动。你都付了差不多了，工程才做一半，出问题能怎么办？
还有，合同最终结算的方式要确定，是固定单价，按实结算，还是一口价的闭口合同。
⑻ 装修公司中途停工加价应该怎么办!
你好！按你和该公司签的合同走，如果对方违约合同，施工中途加价属于违约行为，可以追究对方违约责任。
我国首部《家具行业经营服务规范》早已于2013年9月1日起正式实施，该《规范》针对家装市场恶意增项、加价的乱象，特别提出，“组织出具工程合同预算报价书，不应在工程项目、工程数量上出现漏报、少报的情况。出现工程项目漏报情况，由组织承担相应责任；出现工程数量少报情况，若少报金额超过合同金额8%，超过部分由组织承担（顾客主动要求增加的项目除外）”。希望可以帮助到你。
⑼ 装修一半了装修公司提出加钱等要求怎么办
装修过程中，除了关注装修是否美观之外，安全问题也是极为重要的。你知道哪“雷区”千万不能踩吗？一起来看看吧！
1非承重墙也别轻易动
危险指数：9中招指数：8虽然非承重墙是房屋次要的承重构件，但同时它又是承重墙极其重要的支撑。非承重墙是否能拆除要视情况而定，若整栋楼随意拆改非承重墙体，将大大降低楼体的抗震力。
